Оказание услуг строительной техники договор

Расчет расстояния

Расчет расстояния между городами

Служба поддержки клиентов

Договор компании

На оказание услуг спецтехники.

г. Хабаровск __.__.2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью «», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора, с одной стороны, и именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны Общество с ограниченной ответственностью «СК «Перспектива», Юр. Адрес: 680022, г. Хабаровск, ул. Шелеста, д. 73, корп. Г, в лице директора Бальва Александра Геннадьевича, заключили настоящий договор о ниже следующем:

1.Предмет и общие условия договора.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению услуг по

заданию Заказчика следующей спец. Техникой в количестве двух единиц, согласно свидетельству регистрации ТС:

Марка: кран самоходный KOBELKO RK 250-5

№ двигателя: 6D16-914711, модель двигателя дизельный

Заводской № машины (рамы): EZ3-7186

Государственный № : 4871 ХМ 27

Год выпуска: 2003,

Марка: Автокран XCMGqy20B

Год выпуска: 2011,

1.2. На момент заключения настоящего договора Исполнитель гарантирует: ТС принадлежит Исполнителю, не заложено или арестовано, не является предметом исков третьих лиц.

1.3. Спецтехника (пункт 1.1. договора) должна находиться в исправном состоянии, отвечающим требованиям, предъявляемым к эксплуатируемым ТС, используемым для производственных, потребительских, коммерческих и иных целей в соответствии с конструктивным назначением арендуемого транспортного средства.

1.4. Стороны определили, что техническое обслуживание ТС осуществляет Исполнитель, а заказчик обязуется принять ТС и осмотреть внешнее состояние.

1.5. Заказчик несет ответственность за причиненный ущерб, если таковой возник во время аренды транспортного средства, оценка и ущерб согласовываются со страховой компанией. Простой связанный с ремонтом оплачивается по договоренности сторон.

1.6. В случае простоя Техники на объекте по вине Заказчика, последний обязан незамедлительно уведомить об этом Исполнителя, предпринять все необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих работе Техники, а так же оплатить простой Техники из расчета _______ (________________) рублей за один час простоя или _______ (_________________) рублей за одни сутки простоя Техники.

2. Порядок расчетов по договору.

2.1. Стоимость услуг согласовывается и указывается сторонами в заявке, принятой Исполнителем к исполнению, исходя из цены одного Машино-часа эксплуатации Спецтехники, не менее ____ (________________) часов в сутки работы крана, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Цена услуг одного Машино-часа эксплуатации Спецтехники ________ (_________________) рублей включая НДС.

2.2. Следующий расчёт оплаты Исполнителю от Заказчика может осуществляться с «___» по «___» число каждого месяца по договоренности сторон. Предоплата исполнителю от заказчика может происходить от фактического наличия крана на объекте в качестве гарантии.

3. Дополнительно Заказчик обязуется:

3.1. В сроки, согласованные сторонами настоящего договора, вносить оплату за оказанные услуги.

3.2. Заказчик обязан обеспечить сохранность Спецтехники, с помощью которой предоставляются услуги, на время нахождения её на территории (объекте) Заказчика.

2.3. Обязан самостоятельно определять нахождение Спецтехники на том или ином объекте, назначать лиц, контролирующих проведение работ и ответственных за безопасное производство работ Спецтехникой, и несет полную ответственность перед Исполнителем за обеспечение возмещения вреда юридическим и физическим лицам, вследствие несоблюдения условий безопасного производства работ.

2.4. По завершению платных работ (оказанных услуг) в отчетном месяце Исполнитель предоставляет Заказчику два экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ(оказанных услуг), который последний обязан на протяжение пяти рабочих дней, после его получения, подписать и один экземпляр подписанного Акта возвратить Исполнителю. В случае наличия у Заказчика возражений по поводу объема услуг, предоставленных Исполнителем в отчетном периоде, Заказчик обязан в тот же срок в письменном виде, предоставить Исполнителю свои обоснованные возражения.

3.5. При условии невозвращения Заказчиком в срок, определенный пунктом 3.4. данного Договора, подписанного Акта выполненных работ (оказанных услуг) или не предоставления обоснованных возражений по поводу объема услуг, считается, что услуги в данном периоде предоставлены Исполнителем, в полном объеме и приняты Заказчиком без замечаний, а Акт выполненных работ (оказанных услуг) считается подписанным двумя сторонами.

4. Порядок разрешения споров.

4.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае, если стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в арбитражном суде Хабаровского края по заявлению одной из сторон.

4.2. Претензии (жалобы) на несоблюдение условий Договора предъявляются в письменном виде и подлежат обязательной регистрации одной из сторон.

5. Изменение и или дополнение договора.

5.1. Настоящий Договор может быть дополнен сторонами и продлен в период действия Договора сроком от семи и более дней.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

6. Заключительные положения.

6.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

6.2. Настоящий Договор считается заключенным с «09» июля 2013 года по «31» декабря 2013 года.

6.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

6.4. Содержание текста настоящего Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению сторон.

7. Юридические адреса сторон.

7.1. В случае изменения ИНН, банковских реквизитов, юридического адреса Стороны договора обязаны письменно информировать друг друга в течение 5-ти дней.

7.2. Реквизиты сторон:

ООО «Строительная Компания «Перспектива»

Адрес: 680042, г.Хабаровск, ул. Шелеста, д.73, корп. Г

ИНН/ КПП 2722066607/272201001;

ОГРН 1072722012550;
Р/сч 40702810708010019317 в ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК», г. Хабаровск;
К/сч 30101810500000000737;
БИК 040813737.

Бальва Александр Геннадьевич ______________

Договор оказания автотранспортных услуг специализированной техникой

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКОЙ № _/__

г. Хабаровск «___» ________________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Гусева Юрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и _________________________________________________________________в лице ____________________директора ___________________________, действующего на основании ______________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем услуг путем предоставления специальной строительной техники для оказания услуг на условиях, согласованных сторонами в настоящем договоре.

1.2. Под услугами стороны понимают: услуги указанные в приложении № 1.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ:

2.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг по настоящему договору определяется договорной ценой и рассчитывается по фактически отработанному количеству рейсов единицы автотранспорта или фактически отработанному времени каждой единицы спецтехники в течение одного машино-часа (машино — смены) с учетом НДС (18%). Понятие «работа спецтехники» включает в себя работу обслуживающего персонала и работу механизма.

2.2. Стоимость 1 машино-часа (машино — смены) указывается в приложении № 1 к настоящему договору.

2.3. Сторонами настоящего договора определен следующий порядок и сроки расчетов за услуги, являющиеся предметом договора:

— Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

-Форма оплаты: 100 % предоплата.

По согласованию сторон возможна оплата по факту оказания услуг, но не позднее 5 (пяти) банковских дней после получения счета-фактуры.

2.4. В случае поступления Исполнителю платежей от третьих лиц, произведенных по финансовому распоряжению Заказчика, в счет исполнения перед Исполнителем обязательств по оплате услуг, данное обязательство считается исполненным при указании в платежном поручении в графе «Назначение платежа» информации за кого и на каком основании осуществляется платеж.

3. ПОРЯДОК УЧЕТА РАБОТЫ СПЕЦТЕХНИКИ:

3.1. Учет работы спецтехники производится на основании соответствующих актов и/или путевых листов.

3.2. Акты учета работы спецтехники и путевые листы ежедневно оформляются ответственным представителем «Заказчика» с указанием наименования объекта, наименования машины, ФИО водителя, количества отработанного времени. Акты подписываются представителем «Заказчика» и скрепляются штампом. Данные путевых листов и/или актов учета работы механизмов являются основанием для выписки счета-фактуры за оказанные услуги.

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Услуги, оказываемые по настоящему договору, производятся на основании заявки «Заказчика», направляемой «Исполнителю» не менее, чем за сутки до предполагаемого времени начала работ. В заявке указывается характер услуг, наименование и количество а/м, ориентировочное время оказания услуг, а также другие, имеющие значение условия. Заявка может делаться устно по телефону.

4.2. Производством работ руководит ответственный представитель «Заказчика».

4.3. Стороны обеспечивают соблюдение строительных норм и правил техники безопасности при организации эксплуатации механизмов на объекте.

4.4. «Заказчик» имеет право отказаться от дальнейшего использования техники, предупредив об этом «Исполнителя» не менее, чем за три дня.

5.1. Права и обязанности Исполнителя

5.1.1 Своевременно подавать в пункт, указанный Заказчиком, исправный подвижной состав в необходимом количестве, в состоянии пригодном для работы, укомплектованный водительским составом, имеющим необходимые документы и находящимся в удовлетворительном физическом состоянии.

Смотрите так же:  Трудовой кодекс устанавливает принципы

5.1.2 Оказать услуги с надлежащим качеством.

5.1.3 Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный Заказчиком.

5.1.4 В случае невозможности выполнения поданной Заказчиком заявки Исполнитель в течение одного часа после ее поступления обязан уведомить Заказчика о невозможности ее выполнения.

5.1.5. В любое время проверить состояние и условия эксплуатации техники.

5.1.6. Не приступать к работе, приостановить начатую работу, а также отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что в результате действий Заказчика данной технике может быть причинен какой-либо ущерб (в том числе невосстановимый) или иные повреждения, в результате которых ухудшаются эксплуатационные характеристики техники.

5.2. Права и обязанности Заказчика

5.2.1. Получить информацию об изменении стоимости машино-часа предоставленной машины у Исполнителя.

5.2.2. Приостановить работу при нарушении персоналом, обслуживающим машины трудовой и производственной дисциплины.

5.2.3. Выполнять работы строго по месту работы, указанному в заявке, и в дальнейшем не перемещать предоставленные машины за пределы указанного места работы без письменного согласия Исполнителя.

5.2.4. При необходимости перевода машины в другое место, а также на работу, не указанную в заявке получить письменное согласие Исполнителя.

5.2.5. В случае долгосрочной заявки (более одной смены), если в заявке Заказчика указано, что техника во внерабочее и в ночное время (кроме обеденного перерыва) должна находится на объекте Заказчика, Заказчик обязан обеспечить охрану строительных машин и пожарную безопасность на объекте.

5.2.6. Обеспечить искусственным освещением рабочие места в зоне действия машин при их работе в вечернее и ночное время.

5.2.7. При наступлении происшествия с машинами, в результате которого машинам был причинен какой-либо ущерб, обо всех фактах порчи или иного повреждения Заказчик немедленно (не позднее 2-х часов с момента случившегося) сообщает Исполнителю.

5.2.8. Обеспечивать своевременное и надлежащее оформление в установленном порядке талонов заказчика в путевых листах и/или актов учета работы техники.

5.2.9. Обеспечить наличие подъездных путей, пригодных для работы спецтехники.

5.2.10. Обеспечить оплату оказанных услуг на условиях, предусмотренных настоящим договором.

5.2.11. Обеспечить заправку автомобилей дизельным топливом.

6.1. Сторона договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов.

6.2. При нарушении сроков оказания услуг Исполнитель оплачивает Заказчику пеню в размере 0,2 % стоимости, не оказанных в срок услуг за каждый день просрочки.

6.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,2 % от не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т. е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. О наступлении подобных обстоятельств стороны обязаны немедленно уведомить друг друга и сообщить о возможности дальнейшего исполнения обязательств.

7.1. Различные споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. (срок ответа на претензию составляет – 15 календарных дней).

7.2. Все споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, не урегулированные сторонами путем переговоров и предъявления претензий, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА:

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «31» декабря 20__ г.

8.2. Договор пролонгируется на очередной срок, если не менее чем за месяц до окончания срока действия договора, ни одна из сторон не направила другой письменное уведомление о своем отказе от продления срока действия договора.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.4. Договор может быть расторгнут по письменному заявлению одной из сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

г. Хабаровск _____________________________

Проспект 60 лет Октября, 128А, оф. 5 _____________________________

ИНН// ИНН/КПП ____________________

р/с р/с ___________________________

в г. Хабаровск ______________________________

к/с к/с ___________________________

Тел. (42Тел. __________________________

______________ // _____________ /________________/

к ДОГОВОРУ оказания автотранспортных услуг специализированной техникой

№ _/__ от «__» ____________ 20__ г.

г. Хабаровск «___» _______________ 20__ г.

Цены на автотранспортные услуги оказываемые по договору № _/__

от «___» ____________ 20__ г.

______________ // _______________ /_______________/

«__» ______ 20__ г. «__» ____________ 20__ г.

Аренда или оказание услуг?

Добрый день, коллеги.

Хотелось бы с вами обсудить несколько вопросов, которые меня волнуют, и узнать ваше мнение.

1. Представим, что есть транспорт (кран). Мне необходим этот кран для производства строительных работ, допустим, для поднятия и транспортирвоки труб. Какой договор мы заключим?

а) Договор аренды транспортного средства с экипажем;

б) Договор на оказание услуг.

2. Договор аренды транспортного средства с экипажем — это только лишь договор аренды или смешанный договор (аренда + оказание услуг)? Практика вроде разнородная, но но сих пор устоявшегося мнения нет?

3. По договору аренды транспортного средства обязательно составляется акт приема-передачи т/с. Выходит, что и при аренде т/с с экипажем также нужно составлять акт п/п.

А теперь ситуация. Есть плавучий кран. Его можно арендовать, оплата — за фактически отработанное время. Т.е. когда надо, кидаем заявку/звоним и его направляют на место работ. Каждый день он выходит с «причала» до места работ и уходит обратно. Получается, что каждый день нужно составлять по 2 акта п-п?

Очень сложно понять, когда все же необходимо заключать договор на оказание услуг, а когда — аренды т/с с экипажем. Есть ли какие-либо подсказки в этом направлении?

  • 5703
  • рейтинг

Основные проблемы гражданского права

Юридический Due Diligence. Повышение квалификации

Подписка на журналы для юристов

Похожие материалы

1. Это конечно не договор подряда.

Николай в описании ситуации указывает, что кран работает определенное время и именно в том состоит ценность работы крана. В услуге польза всегда фокусируется на самом процессе услуги (в деятельности), в подряде — на результате. Если важен процесс (время работы крана), а не результат (напр., подъем ровно 101 трубы), значит это договор услуг, но не подряд. Я уже молчу про то как можно будет ст. 705 ГК РФ применить к ситуации, когда результат не овеществлен, а ценность работ состоит в самом процессе и в продолжительности его осуществления (час, два, 3 дня и т.п.)

2. Если не подряд, то аренда с экипажем или классические возмездные услуги? Оставляем за скобками вопрос, а является ли водный кран транспортным средством (презюмируем, что является).

Если я верно понимаю, то для Николая ценность в эксплуатации крана заключается в том, чтобы исполнитель по договору осуществлял с использованием крана некую деятельность, предмет которой определен договоров — напр., перевозил, перемещал и т.п. трубы и пр. на конкретном строительном объекте. При этом каждый день (раз, два и т.д.) для заказа крана предварительно направляются заявки. Здесь различий не много со случаем, если бы был заказан не кран, а например бригада разнорабочих, которые переносили бы вещи с места на место. Так как ценность для заказчика сосредоточена в желании осуществлять какую-то деятельность посредством крана и силами собственника крана, а не в аренде, управлении, тех.эксплуатации (ремонт, обслуживание крана, чтобы он не развалился и т.п.), значит договор, который описал Николай, это договор возмездного оказания услуг, а не аренда с экипажем.

Договор аренды строительной техники с экипажем

Подборка наиболее важных документов по запросу Договор аренды строительной техники с экипажем (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Договор аренды строительной техники с экипажем

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Формы документов: Договор аренды строительной техники с экипажем

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Примерная форма договора на оказание услуг по ремонту дорожно-строительной техники (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями гл. 39 ГК РФ.

Договор на оказание услуг по ремонту дорожно-строительной техники

г. [ место заключения договора ]

Смотрите так же:  Как писать заявление в детском саду

[ число, месяц, год ]

[ Наименование заказчика ], именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], с одной стороны и

[ Ф. И. О./наименование исполнителя ], именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по ремонту дорожно-строительной техники, принадлежащей Заказчику (далее — Услуги/Ремонт, Техника), а Заказчик обязуется принять оказанные надлежащим образом услуги и оплатить их в сроки, в порядке и на условиях, определенных в настоящем договоре.

1.2. Требования, предъявляемые к услугам, содержание, объем, а также перечень техники и другие условия определяются в техническом задании на оказание услуг, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Место оказания услуг: [ вписать нужное ].

1.4. Ремонт производится в соответствии с предписаниями, техническими требованиями, документацией и нормативами завода-изготовителя.

1.5. Сроки оказания услуг: с [ число, месяц, год ] до [ число, месяц, год ].

1.6. Исполнитель [ имеет/не имеет ] право на досрочное выполнение ремонта.

В случае досрочного выполнения ремонта Исполнитель уведомляет об этом Заказчика [ если договором предусмотрено право на досрочное выполнение ремонта ].

1.7. Исполнитель оказывает услуги своими материалами, силами и средствами.

1.8. Привлечение к исполнению своих обязательств по настоящему договору третьих лиц (соисполнителей) возможно только с письменного согласия Заказчика [ или можно предусмотреть, что привлечение третьих лиц не допускается ].

2. Порядок приема-передачи техники

2.1. Заказчик своими силами и за свой счет доставляет технику в место оказания услуг, указанное в п. 1.3 настоящего договора.

2.2. Прием-передача техники на ремонт Исполнителю и после ремонта — Заказчику оформляется актами приема-передачи дорожно-строительной техники.

2.3. Выдача техники Заказчику производится после проверки полноты и качества выполненного ремонта, комплектности и сохранности ее товарного вида.

2.4. Моментом (днем) окончания ремонта признается момент (день) подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Принять, осмотреть технику и оформить необходимые документы.

3.1.2. Произвести качественный ремонт техники в сроки, указанные в п. 1.5. настоящего договора.

3.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения техники от момента (дня) принятия ее в ремонт до момента (дня) приемки ее Заказчиком.

3.1.4. Предоставить Заказчику оформленные в соответствии с действующим законодательством отчетные документы (заказ-наряды, счета, акты выполненных работ, счета-фактуры) в течение [ значение ] рабочих дней с момента окончания ремонта.

3.1.5. Приостановить ремонтные работы и немедленно предупредить Заказчика, запросив у него дальнейшие указания, при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

— иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.6. В течение [ значение ] дней устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки услуг.

3.1.7. Осуществить все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба технике.

3.1.8. Использовать запасные части и материалы, не обремененные правами третьих лиц.

3.1.9. Гарантировать нормальную работу техники, при условии соблюдения Заказчиком правил и инструкций по эксплуатации.

3.1.10. Предоставлять гарантию на оказанные услуги на [ срок ] и на установленные запчасти, детали, агрегаты на [ срок ].

3.1.11. Оказывать Заказчику консультационную помощь в вопросах, касающихся правильной и эффективной эксплуатации техники.

3.1.12. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом оказания услуг.

3.1.13. Своевременно и надлежащим образом вести и оформлять отчетную документацию и предоставлять ее Заказчику.

3.1.14. Устранять выявленные Заказчиком в процессе оказания услуг недостатки в течение [ значение ] дней с момента получения уведомления.

3.1.15. В случае привлечения к оказанию услуг третьих лиц (соисполнителей), указать в отчетной документации перечень выполненных ими работ.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки оказанных услуг и подписания Акта сдачи-приемки оказания услуг либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.

3.2.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг.

3.2.3. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Предоставлять Исполнителю всю необходимую документацию для выполнения им своих обязательств.

3.3.2. Оказывать содействие Исполнителю в ходе оказания им услуг по вопросам, непосредственно связанным с предметом настоящего договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.

3.3.3. Выполнять инструкции по эксплуатации техники, выданные Исполнителем по итогам оказанных услуг в целях надлежащей эксплуатации техники в течение гарантийного срока.

3.3.4. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о выявленных недостатках в ходе оказания услуг или при приемке исполненных обязательств.

3.3.5. Обеспечить своевременную приемку оказанных услуг.

3.3.6. Произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.2. Требовать своевременного предоставления отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему договору.

3.4.3. В случае необходимости привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы оказанных услуг, а также отчетной документации.

3.4.4. Проверять соблюдение сроков, а также качество оказываемых услуг в любое время.

3.4.5. Запрашивать у Исполнителя любую относящуюся к предмету договора документацию и информацию.

3.4.6. Отказаться от исполнения настоящего договора в любое время до подписания Акта сдачи-приемки оказания услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4. Цена договора и порядок оплаты

4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет [ сумма цифрами и прописью ] рублей.

4.2. Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере [ сумма цифрами и прописью ] рублей.

4.3. Заказчик оплачивает произведенный ремонт в течение [ значение ] дней с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

4.4. Оплата осуществляется [ наличными денежными средствами Исполнителю или путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя ].

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате оказанных услуг Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере [ значение ].

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.

5.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.4. В случае просрочки выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере [ значение ].

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.

5.5. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.6. Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами (соисполнителями), привлеченными им к оказанию услуг по настоящему договору.

5.7. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему договору.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор составлен и подписан в двух аутентичных экземплярах — по одному для каждой сторон.

6.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

6.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.4. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Договор о предоставлении строительных услуг

Физическое лицо _______________________________________________, которое в дальнейшем именуется как «Заказчик» с одной стороны и ———————————— в лице _______________________________________________, которая в дальнейшем именуется как «Подрядчик», заключили договор о нижеследующем:

§1.Предмет договора

§1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с требованиями Заказчика и условиями настоящего Договора. В перечень предоставляемых услуг могут быть включены не упомянутые в смете работы, если проведение ремонта требует их наличия в соответствии с обязательствами Подрядчика. Строительные работы по ремонту или реконструкции проводятся в квартире, находящейся по адресу _________________________________________________, далее обозначенной в Договоре как «Объект». Квартира должна принадлежать Заказчику на основании права собственности. Объект имеет площадь _________ кв.м.

§1.2. Заказчик обязан принять выполненные работы, предусмотренные настоящим Договором, и оплатить их в соответствии со сметой, являющейся приложением к Договору.

§2. Стоимость услуг

§2.1. Стоимость оказываемых строительных работ рассчитывается исходя из суммы, обозначенной в смете Подрядчика, которая предварительно согласовывается с Заказчиком и является обязательным приложением Договора.

Смотрите так же:  Балконы собственность

§2.2. Стоимость услуг должна в полном объеме компенсировать расходы Подрядчика на строительные материалы и выполненные работы.

§2.3. Подрядчик имеет право увеличивать проектную стоимость работ только в случае предварительного соглашения с Заказчиком, и оформления этого соглашения в качестве очередного приложения к Договору. Дополнительные издержки Подрядчика оплачиваются согласно условиям Договора.

§3. Обязательства Подрядчика

§3.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы, предусмотренные данным Договором, в срок и в полном объеме. Итоговый результат проделанных строительных работ должен обеспечивать все условия его дальнейшей эксплуатации согласно предъявляемым к Объекту требованиям.

§3.2. Подрядчик обязан выполнять работы при помощи квалифицированных мастеров, контроль над деятельностью которых должен осуществляться согласно смете, проекту и графику выполнения работ. Промежуточные результаты должны отображаться Подрядчиком в актах приема-передачи конкретного этапа строительных работ.

§3.3. По запросу Заказчика Подрядчик обязуется предоставлять актуальную и полную информацию, подтвержденную финансовыми или отчетными документами, о ходе выполнения работ, которые предусматриваются настоящим Договором.

§3.4. Подрядчик обязан в установленные сроки обеспечить работников необходимыми материалами и оборудованием, за исключением тех материалов, которые Заказчик приобретает самостоятельно.

§3.5. Подрядчик обязуется нести полную ответственность за лиц, работающих на Объекте, а также за соблюдение ими правил противопожарной безопасности, санитарных норм, правил техники безопасности, аспектов законодательства РФ.

§3.6. Подрядчик в полном объеме отвечает за сохранение имущества Заказчика, которое находится на Объекте.

§ 3.7. Все обязательства Подрядчика выполняются в соответствии с настоящим Договором.

§4. Обязательства Заказчика

§4.1. Заказчик обязуется предоставить Объект в распоряжение Подрядчика на срок выполнения им работ. Доступ на Объект должен быть обеспечен работникам Подрядчика не позднее, чем через 5 дней после подписания настоящего Договора.

§4.2. Проектная документация, касающаяся проведения строительных работ на Объекте, должна иметь согласование со всеми соответствующими инстанциями. Заказчик обязан передать данную документацию Подрядчику в срок не позднее 5 дней после подписания Договора. Вся документация должна соответствовать существующим строительным нормам. При предоставлении Заказчиком несоответствующих чертежей, вследствие чего по ним произошло некачественное выполнение работ, Подрядчик не несет ответственности за результат. В случае проведения дополнительных работ по причине некачественной проектной документации предоставленной заказчиком, вся их стоимость оплачивается Заказчиком отдельно по предоставлению Подрядчиком обоснованного расчета суммы, потраченной на исправление работ. В случае если Заказчик решает внести изменения в проект, он обязуется предупредить Подрядчика об этом за 10 дней. Расходы Подрядчика на изменение проекта в полном объеме оплачивает Заказчик.

§4.3. Подрядчик обязуется произвести оплату произведенных строительных работ согласно §2 Договора.

§5. Сроки исполнения строительных работ

§5.1. Срок договора может быть изменен по предварительному соглашению сторон в случае изменения законодательства, новые правила которого ухудшат положение обеих сторон в сравнении с тем положением, при котором стороны подписывали настоящий Договор. Приведшие к затратам дополнительных финансовых и временных ресурсов законодательные акты могут повлечь за собой расторжение Договора или перенесение его сроков.

§5.2. В случае если Подрядчик не имеет возможности выполнить работы в срок по причине несвоевременно выполненных обязательств Заказчика, срок договора продляется на время исправления выполняемых обязательств Заказчика.

§5.3. Подрядчик обязуется предоставить гарантию на выполненные работы сроком на 1 год, начиная с момента сдачи Объекта.

§5.3. Сроки исполнения ремонтно-отделочных работ:

Начало ______________________________________ Конец _________________________________________

§6. Осуществление расчетов по Договору

§6.1. Не менее чем за 3 банковских дня Заказчик обязан выплатить Подрядчику авансовую сумму, включающую погашение расходов на приобретения строительных материалов и авансовую предоплату работникам.

§6.2. Все расчеты по Договору производятся после каждого окончания этапа выполненных работ.

Начальный этап __________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. Сумма ___________________ рублей.

Работу принял и рассчитался, __________________________ вознаграждение получил ______________________________

Промежуточный этап ______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. Сумма ___________________ рублей.

Работу принял и рассчитался, ______________________________ вознаграждение получил ____________________________

Финишный этап ___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. Сумма ___________________ рублей.

Работу принял и рассчитался, _____________________________ вознаграждение получил ______________________________

Итого сумма платежа по договору и согласно подписанной заказчиком расчетной сметы ___________________ рублей.

§6.3. окончательный расчет за выполненные работы Заказчик обязан выплатить не более чем за 3 дня с момента сдачи Объекта в эксплуатацию и начала его функционирования. Расчет производится согласно смете, исходя из затрат на строительные материалы, с учетом внесенных Заказчиком ранее аванса и платежей.

§7. Осуществление строительных работ

§7.1. Временное подсоединение коммуникаций и их окончательное подсоединение осуществляет Подрядчик по согласованию с Заказчиком и за его счет.

§7.2. Каждое смонтированное оборудование проверяется Подрядчиком индивидуально, а затем комплексно опробуется в присутствии Заказчика.

§7.3. С момента передачи Заказчиком своего имущества на период выполнения строительных работ, Подрядчик несет полную ответственность за сохранность этого имущества. Если в момент сдачи Объекта Заказчик обнаруживает порчу или недостачу имущества, возмещать ущерб обязуется Подрядчик.

§7.4. Если в процессе работ Подрядчик обнаруживает неисправность имущества или скрытые дефекты в оборудовании, он обязуется проинформировать об этом Заказчика.

§7.5. За два дня до начала сдачи готовых конструкций или выполненных работ Подрядчик информирует Заказчика о готовности сдать Объект.

§7.6. При обнаружении неисправностей оборудования или дефектов выполненных работ, Подрядчик обязуется провести работы по их исправлению в срок, обозначенный настоящим Договором.

§7.7. Заказчик имеет право корректировать ход выполнения работ, вносить изменения по увеличению объема работы или его сокращения. При этом Заказчик письменно информирует Подрядчика о тех работах, которые он желает дополнить или исключить. Если данные изменения отразятся на стоимости или сроке выполнения работ, Подрядчик и Заказчик подписывают дополнительное соглашение.

§7.8. Если Заказчик по каким-либо причинам решает приостановить работы, он обязан известить об этом Подрядчика не менее чем за 15 дней. Приостановление работ может занимать срок до 30 дней. Срок сдачи Объекта продлевается на период приостановления.

§7.9. Заказчик имеет право назначить своего представителя, который будет обладать аналогичными правами и обязанностями по Договору. Представитель сможет осуществлять контроль над ходом выполнения работ, вносить коррективы по строительству, принимать акт выполненных работ. Указания представителя Заказчика будут иметь тот же вес для Подрядчика, что и указания самого Заказчика. Представитель Заказчика может иметь полный доступ к Объекту и всем работам, проводимым на нем.

§8. Безопасность работ

§8.1. Подрядчик отвечает за сохранность оборудования, строительных материалов на Объекте в течение всего периода выполнения работ.

§8.2. Заказчик обязуется обеспечивать сохранность инструментов и другого имущества Подрядчика на Объекте от начала до завершения работ.

§9. Непредвиденные обстоятельства

§9.1. Подрядчик и Заказчик освобождаются от исполнения условий Договора в случае непредвиденных обстоятельств, которые не зависят от их воли, но в конечном итоге помешали исполнению обязательств по Договору.

§9.2. О наступлении обстоятельств, указанных в §9.1 сторона, которая подверглась им, обязана известить об этом другую сторону в течение 5 дней. Если потребуются доказательства, они должны быть представлены в письменном виде. В случае, если сторона, подвергшаяся непредвиденным обстоятельствам, своевременно не уведомила об этом другую сторону, то она не освобождается от выполнения обязательств по Договору.

§9.3. Если стороны своевременно были уведомлены о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок сдачи Объекта, может быть, передвинут на период действия обстоятельств и их последствий.

§9.4. Если непредвиденные обстоятельства длятся более 30 дней, стороны обязаны договориться о продлении срока сдачи Объекта или расторжении Договора.

§10. Расторжение договора

§10.1. Заказчик имеет право расторгнуть договор не менее чем за 3 дня до окончания срока Договора в следующих случаях (Подрядчик должен быть извещен об этом заранее):

— систематические нарушения сроков сдачи этапных работ, не по вине Заказчика;

— систематическое нарушение условий, касающихся качества работ или используемых материалов.

§10.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения его условий Заказчиком в срок не менее 3-х дней до даты окончания Договора.

§10.3. Систематическими нарушениями считаются нарушения, повторяющиеся 3 и более раз.

§11. Прочие условия

§11.1. Если во время выполнения строительных работ на Объекте страдает третье лицо, ответственным за нарушение считается виновная сторона.

§11.2. Любое дополнительное соглашение сторон должно быть оформлено документально и подкреплено подписями сторон.

§11.3. Все дополнительные соглашения и приложения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.

§11.4. Настоящий Договор подписывается в 2-х экземплярах – Заказчику и Подрядчику, которые имеют равную силу.

§11.5. В случае если Заказчик не согласовал строительство в соответствующих инстанциях, ответственность за это лежит только на Заказчике.

§11.6. Расходы, связанные с работами ТСЖ, дежурных электриков, сантехников, проверяющих органов — оплачиваются Заказчиком.

§12. Паспортные данные и подписи сторон

Подрядчик __________________________________ __________________________________________

Паспорт серии_____________________ № ________________________________________________

Выдан _____________________________________________________________________________

Прописан ______________________________________________________________________________

Телефон ______________________________________________________________________________

Телефон Бригадира ___________________________________________________________________________

Эл. Адрес ____________________________________________________________________________

Заказчик ______________________________________________________________________________

Паспорт серии_____________________ № ________________________________________________

Выдан _____________________________________________________________________________

Прописан _____________________________________________________________________________

Телефон _____________________________________________________________________________

Эл. Адрес _____________________________________________________________________________

Заказчик __________________________________ Подрядчик _________________________________

108shagov.ru. Все права защищены. 2019